- Inkoopvoorwaarden
- Verkoop- en leveringsvoorwaarden
- Voorwaarden onderaanneming
Download PDF inkoopvoorwaarden
Download PDF Verkoop- en leveringsvoorwaarden
Voorwaarden onderaanneming
Versie 1.0 d.d. 5-10-2020, FSC te Spijkenisse
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en overeenkomsten tot koop en afname van goederen en/of diensten door Fire Safety Centrum (“FSC”) van FSC’s wederpartij (“Verkoper”). Afwijkende voorwaarden en wettelijke bepalingen zijn niet van toepassing, met uitzondering van bepalingen van dwingend recht. Afwijkingen van en aanvullingen op de bepalingen van deze voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
Een inkooporder van FSC is een aanbod om de op de order vermelde goederen en diensten (de ‘Goederen’ en/of ‘Diensten’) te kopen. Een algemene inkooporder die slechts een raming geeft van in te kopen hoeveelheden voor een bepaalde periode geldt niet als aanbod. Het verrichten van één van de volgende handelingen door de Verkoper staat gelijk aan aanvaarding van een order: ondertekenen en terugsturen van een kopie van de order; leveren van bestelde Goederen; aanvangen met de uitvoering van de order (of FSC overeenkomstig berichten); sturen van Verkoper’s eigen bevestigingsformulier met nadrukkelijke erkenning van de voorwaarden op de order vermeld. Een aanvullende of afwijkende voorwaarde op Verkoper’s bevestigingsformulier is niet van toepassing op een order tenzij expliciet schriftelijk aanvaard, ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van FSC. Aanvaarding van de Goederen en Diensten houdt geen aanvaarding in van de algemene voorwaarden van de Verkoper door FSC. Voor zover een order op enigerlei wijze geacht wordt een aanvaarding te zijn van een offerte of andere aanbieding van de Verkoper, dan is zo’n aanvaarding nadrukkelijk afhankelijk van de instemming door de Verkoper met de onderhavige algemene voorwaarden.
De Verkoper dient de Goederen en/of Diensten te leveren in overeenstemming met de prijzen en het leverschema zoals aangegeven op de order. Indien prijzen en/of levertijden niet genoemd zijn, zal Verkoper zijn laagste prijzen en beste levertijden aanbieden (tenzij FSC hier bezwaar tegen maakt, in welk geval partijen zullen trachten in onderling overleg tot overeenstemming te komen). Alle prijzen zijn inclusief alle geldende belastingen en overige overheidsheffingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle verkoop- en gebruiksbelastingen en accijnzen geheven door de overheden, alsmede alle invoerrechten. Verkoper garandeert dat de prijzen die hij berekent voor de bestelde Goederen en Diensten net zo laag zijn als de laagste prijzen die hij berekent aan klanten die vergelijkbare goederen en diensten afnemen in dezelfde of kleinere hoeveelheden en onder vergelijkbare omstandigheden. FSC heeft het recht Goederen terug te sturen of op kosten van de Verkoper op te slaan, indien deze Goederen meer dan tien (10) dagen vóór de vermelde leverdatum geleverd worden. Termijnen zijn fatale termijnen. Bij te late levering verbeurt verkoper een boete van 1% van de orderwaarde per dag(deel) dat te laat is geleverd, onverminderd de overige rechten van FSC, waaronder het recht op schadevergoeding. De Verkoper, zijn onderaannemers en volledige toeleveringslijn, dienen voldoende capaciteit te hebben en te houden om orders uit te kunnen voeren en dienen een voorraad aan te houden om aan de doorlooptijden te voldoen.
De Verkoper brengt geen kosten in rekening voor emballage of opslag. Alle Goederen worden verpakt, gemerkt en anderszins gereedgemaakt, en waar nodig verzonden, overeenkomstig de in de bedrijfstak gebruikelijke handelwijze teneinde de verzendkosten zo laag mogelijk te houden. Op de verpakking brengt de Verkoper transport- en opslaginstructies aan, en naam en adres van Verkoper en de ontvanger. Verkoper voegt een gespecificeerde pakbon bij iedere zending.
Levering geschiedt DDP (Incoterms 2000) op de overeengekomen plaats van levering, stipt op het overeengekomen tijdstip, of binnen de overeengekomen termijn. Eigendom van de Goederen gaat over op FSC op de eerste van de volgende momenten: betaling door FSC of levering.
Verkoper dient een aparte factuur te sturen voor iedere volledig geleverde order, onder vermelding van de artikelnummers. Betaling door FSC geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst factuur, afgetekende werkbon danwel in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden op de order. Betaling van de factuur betekent niet aanvaarding van de Goederen of Diensten. FSC is gerechtigd om bedragen verschuldigd aan Verkoper ingevolge een order te compenseren met bedragen die Verkoper verschuldigd is aan FSC.
Naast alle andere expliciete of impliciete garantiebepalingen garandeert de Verkoper aan FSC dat de Goederen (i) geen gebreken vertonen wat betreft vakmanschap en materiaal, (ii) geen ontwerpfouten bevatten (behalve voor zover het ontwerp afkomstig is van FSC), (iii) geschikt zijn voor alle doeleinden genoemd op de order en alle doeleinden die FSC redelijkerwijs mag verwachten, (iv) vervaardigd zijn volgens de kwaliteitsnormen genoemd in artikel 7 van deze voorwaarden en (v) voldoen aan alle andere overeengekomen vereisten. Deze garanties en alle andere expliciete of impliciete garanties blijven van kracht na levering, controle, aanvaarding en betaling. Onverminderd alle andere rechten die FSC heeft, is FSC in ieder geval gerechtigd alle schade op Verkoper te verhalen in geval FSC binnen drie (3) jaar na levering van de Goederen constateert dat ze niet in de staat verkeren die was gegarandeerd. In dat geval is FSC ook gerechtigd dergelijke Goederen terug te sturen naar de Verkoper, op diens kosten, voor herstel, vervanging of creditering, al naar gelang FSC’s instructies.
De bepalingen in dit artikel 8 gelden voor herstelde en vervangen Goederen vanaf de leverdatum voor eenzelfde periode en in dezelfde mate als voor de oorspronkelijk geleverde Goederen. Voor wat betreft Diensten, garandeert de Verkoper, naast alle expliciete en impliciete garanties, dat hij beschikt over de vereiste expertise, faciliteiten en apparatuur die nodig is en geschikt is om de Diensten uit te voeren en deze Diensten zullen worden verricht op een veilige en vakkundige wijze. Onverminderd alle overige rechten, kan FSC in geval zij binnen één (1) jaar nadat de Diensten zijn verricht constateert dat de Diensten niet verricht zijn zoals was gegarandeerd, naar FSC’s keuze eisen dat het bedrag dat is betaald voor de Diensten wordt terugbetaald aan FSC of dat de Diensten nogmaals worden verricht op een zodanige manier dat FSC het resultaat verkrijgt dat zij in aanvang voor ogen had.
Indien FSC aan Verkoper materiaal en gereedschap ter beschikking stelt (zoals bijvoorbeeld speciale kleurstoffen, mallen, matrijzen, gereedschap, testapparatuur, chips, etc.) of betaalt voor dergelijk materiaal en gereedschap, blijft de eigendom daarvan bij FSC en Verkoper zal dergelijk materiaal en gereedschap dusdanig merken, identificeren, onderhouden en bewaren en zal zich er alleen volgens de aanwijzingen van FSC van ontdoen. Tenzij FSC schriftelijk andere bevoegdheden heeft gegeven, zal de Verkoper dergelijk materiaal en gereedschap alleen voor de uitvoering van de orders van FSC gebruiken. De Verkoper is verantwoordelijk voor verlies van, schade aan en vernieling van dergelijk materiaal en gereedschap, maar de Verkoper zal hiervoor geen verzekeringskosten verdisconteren.
Verkoper dient alle schriftelijke informatie afkomstig van FSC vertrouwelijk te behandelen. Deze informatie blijft eigendom van FSC en mag door Verkoper alleen worden gebruikt en openbaargemaakt voor zover nodig is voor de uitvoering van de order.
De Verkoper mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FSC geen werkzaamheden uitbesteden.
Terzake van de Goederen en Diensten dient Verkoper alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, waaronder wet- en regelgeving met betrekking tot de import en export van de Goederen en Diensten. Verkoper dient alle redelijke verzoeken van FSC dienaangaande op te volgen. Hieronder vallen o.a., maar niet uitsluitend, het vermelden van land van herkomst op de Goederen, juiste etikettering, het verschaffen van de benodigde documenten (zoals certificaat van land van herkomst, volledige productomschrijving op de factuur, ondersteunende documenten verband houdend met gereedschap en andere instrumenten door FSC verschaft) en andere maatregelen. De Verkoper zal FSC vrijwaren van alle schade en kosten die voortkomen uit of op enigerlei wijze veroorzaakt zijn door een overtreding van wetof regelgeving. Wanneer Verkoper verplichtingen en/of daaraan gerelateerde kosten worden opgelegd door de daartoe bevoegde autoriteiten, zal Verkoper deze verplichtingen en kosten accepteren en FSC vrijwaren voor claims die daaruit voort zouden kunnen komen. De Verkoper is op dezelfde manier verantwoordelijk voor inachtneming van de wet- en regelgeving verbandhoudende met het gebruik van gevaarlijke stoffen voor alle Goederen die onderworpen zijn aan dergelijke bepalingen.
Verkoper zal op verzoek van FSC afstand doen van het retentierecht van Verkoper en zal FSC vrijwaren voor alle schade en kosten die FSC ondervindt als gevolg van het niet voldoen aan de bepalingen van dit artikel 13 door Verkoper of een andere persoon.
De Verkoper zal FSC volledig vrijwaren en schadeloosstellen van alle schade en kosten in verband met vorderingen die tegen FSC of een klant van FSC worden ingesteld op grond van inbreuk op een recht van intellectuele of industriële eigendom, waaronder begrepen octrooirechten, auteursrechten, rechten op topografieën van halfgeleiderproducten of merkenrechten, verbandhoudend met het onderhoud, de verkoop, of het gebruik van de Goederen en/of Diensten, behalve wanneer een dergelijke inbreuk het gevolg is van het feit dat Verkoper een ontwerp van FSC heeft gebruikt. FSC en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben het recht, zonder dat extra kosten worden berekend, om Verkoper’s relevante documentatie te gebruiken en/of te kopiëren, waaronder handleidingen en onderhoudsboeken, technische publicaties, afdrukken, tekeningen, instructieboeken, en ander vergelijkbaar ondersteunende documentatie, alsmede verkoopdocumentatie.
De Verkoper zal FSC tijdig schriftelijk informeren over nieuwe informatie op het gebied van genoemde boeken en documenten.
Verkoper zal FSC vrijwaren voor alle schade en kosten in verband met persoonlijk letsel, dood of verlies van of schade aan bezittingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reactie- en herstelkosten in verband met schade aan het milieu of aan natuurlijke hulpbronnen), veroorzaakt door of voortvloeiend uit de staat, de werking of niet-werking van Goederen of Diensten geleverd door Verkoper (ongeacht waar deze zijn geleverd) en zal op eigen rekening en kosten de verdediging opnemen tegen iedere rechtsvordering ingesteld tegen FSC als gevolg van persoonlijk letsel, dood of schade aan bezittingen van deze aard. Verkoper zal FSC ook vrijwaren tegen schade en kosten in verband met Verkoper’s tekortkoming in het leveren van de Goederen en Diensten. De Verkoper zal een verzekering afsluiten en aanhouden die voldoende dekking geeft voor het bovenstaande en zal op Koper’s verzoek aan hem bevredigend bewijs dienaangaande overleggen.
De Verkoper zal FSC volledig vrijwaren en schadeloosstellen van alle schade en kosten in verband met vorderingen die tegen FSC of een klant van FSC worden ingesteld op grond van inbreuk op een recht van intellectuele of industriële eigendom, waaronder begrepen octrooirechten, auteursrechten, rechten op topografieën van halfgeleiderproducten of merkenrechten, verbandhoudend met het onderhoud, de verkoop, of het gebruik van de Goederen en/of Diensten, behalve wanneer een dergelijke inbreuk het gevolg is van het feit dat Verkoper een ontwerp van FSC heeft gebruikt. FSC en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben het recht, zonder dat extra kosten worden berekend, om Verkoper’s relevante documentatie te gebruiken en/of te kopiëren, waaronder handleidingen en onderhoudsboeken, technische publicaties, afdrukken, tekeningen, instructieboeken, en ander vergelijkbaar ondersteunende documentatie, alsmede verkoopdocumentatie.
De Verkoper zal FSC tijdig schriftelijk informeren over nieuwe informatie op het gebied van genoemde boeken en documenten.
Verkoper zal FSC vrijwaren voor alle schade en kosten in verband met persoonlijk letsel, dood of verlies van of schade aan bezittingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reactie- en herstelkosten in verband met schade aan het milieu of aan natuurlijke hulpbronnen), veroorzaakt door of voortvloeiend uit de staat, de werking of niet-werking van Goederen of Diensten geleverd door Verkoper (ongeacht waar deze zijn geleverd) en zal op eigen rekening en kosten de verdediging opnemen tegen iedere rechtsvordering ingesteld tegen FSC als gevolg van persoonlijk letsel, dood of schade aan bezittingen van deze aard. Verkoper zal FSC ook vrijwaren tegen schade en kosten in verband met Verkoper’s tekortkoming in het leveren van de Goederen en Diensten. De Verkoper zal een verzekering afsluiten en aanhouden die voldoende dekking geeft voor het bovenstaande en zal op Koper’s verzoek aan hem bevredigend bewijs dienaangaande overleggen.
De Verkoper is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FSC een order of rechten en/of verplichtingen op grond van een order over te dragen.
Wanneer een arbeidsconflict of potentieel arbeidsconflict de tijdige uitvoering van een order vertraagt of dreigt te vertragen, zal de Verkoper direct FSC schriftelijk op de hoogte brengen van alle relevante informatie over een dergelijk conflict.
Indien de productie van Goederen of de verlening van Diensten blijvend stopgezet wordt, op enig moment binnen één (1) jaar na de laatste levering van Goederen of verlening van Diensten, zonder aanbieding van een gelijkwaardig alternatief, zal de Verkoper minstens honderdtachtig (180) dagen voorafgaand aan de stopzetting FSC schriftelijk informeren over deze stopzetting. Verkoper zal gedurende deze periode orders accepteren van FSC voor een redelijke hoeveelheid Goederen en Diensten.
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FSC zal de Verkoper geen persbericht, advertentie of andere bekendmaking doen uitgaan of laten uitgaan waarin het bestaan van een order ontkend of bevestigd wordt, behalve wanneer dit voor de uitvoering van een order nodig is.
FSC is te allen tijde gerechtigd middels een schriftelijke wijzigingsorder de uitvoering van een order geheel of gedeeltelijk op te schorten, wijzigingen aan te brengen in de tekeningen, ontwerpen, specificaties, wijze van transport of verpakking, of de tijd en plaats van levering van de Goederen, de planning van de Diensten te wijzigen, of meer of minder Diensten te verlangen. Indien een dergelijke wijziging resulteert in meer- of minderkosten en tijd nodig voor de uitvoering van de order, wordt daarin een redelijke aanpassing gemaakt. Binnen 2 dagen na ontvangst van het wijzigingsverzoek zal Verkoper FSC informeren over elke nodig geachte aanpassing voor de betreffende order. Een gewijzigde order verbindt FSC alleen als het is afgegeven door zijn daartoe bevoegde inkoopmedewerker. Niets in dit artikel 20 ontslaat de Verkoper van de verplichting om de gewijzigde order uit te voeren.
a) Zonder redenen. FSC is te allen tijde gerechtigd naar eigen goeddunken een order geheel of gedeeltelijk te beëindigen middels een schriftelijke opzegging aan de Verkoper. Indien Verkoper schade ondervindt door een dergelijke beëindiging zullen FSC en Verkoper bij zo’n beëindiging in goed vertrouwen een redelijke aanpassing overeenkomen.
b) Met redenen. Indien de Verkoper verzuimt de Goederen te leveren of de Diensten te verlenen in overeenstemming met de overeengekomen levertijden en/of de kwaliteitsnormen, of geen voortgang maakt waardoor de uitvoering van een order volgens de overeengekomen specificaties in gevaar komt en deze tekortkoming niet opheft binnen een redelijke termijn van maximaal tien (10) dagen na kennisgeving door FSC, heeft FSC het recht (naast alle andere rechten) de order geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels schriftelijke kennisgeving aan de Verkoper zonder verdere aansprakelijkheid en vervangende Goederen elders te kopen, en Verkoper is aansprakelijk voor alle extra kosten die dit voor FSC veroorzaakt. De Verkoper zal de uitvoering voortzetten van het deel van de order dat niet op grond van dit artikel 21(b) beëindigd is. Verkoper is niet aansprakelijk tegenover FSC indien de tekortkoming in de uitvoering van een order voortkomt uit overmacht.
c) Indien een order wordt beëindigd op grond van artikel 21(b), heeft FSC het recht, naast andere rechten hierin, van Verkoper te eisen om aan FSC de eigendom van alle Goederen (al dan niet gereed) over te dragen aan FSC en deze aan FSC te leveren, inclusief bijbehorende materialen, onderdelen, gereedschap, mallen, boormallen, ontwerptekeningen, informatie en bijbehorende contracten die Verkoper speciaal voor de order gemaakt of aangeschaft heeft.
d) Indien, na kennisgeving van beëindiging van een order ‘met redenen’, vastgesteld wordt dat sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming, wordt een dergelijke opzegging geacht te zijn gebaseerd op dit artikel 21(a).
Het verzuim van FSC om de naleving van een bepaling uit een order te eisen of om een recht op grond van deze voorwaarden uit te oefenen, zal niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van een dergelijke bepaling of welke bepaling dan ook en de order zal volledig blijven gelden. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling in de order in strijd is met de wet of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen partijen in redelijkheid de nietige c.q. nietafdwingbare bepaling vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. afdwingbaar is.
Verkoper en FSC komen nadrukkelijk overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle orders en deze voorwaarden, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 1980 (Weens Koopverdrag). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door FSC en Verkoper, worden geschillen met betrekking tot deze voorwaarden of een order die niet door partijen worden opgelost, ter berechting voorgelegd aan de rechtbank van Rotterdam, welke bij uitsluiting bevoegd is.
Het orderformulier van FSC, de daarin vermelde documenten en deze voorwaarden bevatten steeds de volledige overeenkomst tussen partijen voor de betreffende order en vervangen alle eerdere en gelijktijdige mededelingen, verklaringen en afspraken, inwoord of geschrift, met betrekking tot dat onderwerp.
Versie 1.0 d.d. 5-10-2020 FSC, te Spijkenisse
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke aanbieding of prijsopgave van ons en elke overeenkomst met ons ter zake van levering van zaken en/of diensten. Inkoopvoorwaarden, aanbestedingsvoorwaarden, algemene voorwaarden of andere voorwaarden van koper of derden zijn, ook al is daarnaar door de koper verwezen, niet van toepassing. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover zij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Zodanige afwijkende bedingen gelden slechts voor de transactie in het kader waarvan zij door ons zijn aanvaard.
2. Door of namens ons gedane opgave zijn steeds vrijblijvend. Zij zijn gebaseerd op de aan ons verstrekte gegevens, tekeningen, bestek en/of de door ons ter plaatse gedane waarnemingen. Zij zijn
voorts gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren. Indien na de datum van aanbieding of van het tot stand komen van de overeenkomst in één of meer der
kostprijsfactoren (zoals koersen, lonen, belastingen, rechten, premies, vrachten) stijgingen optreden, zijn wij gerechtigd de aangeboden of overeengekomen prijzen zonder voorafgaande
kennisgeving dienovereenkomstig te verhogen. Vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.
3. Een overeenkomst komt eerst tot stand en is voor ons eerst bindend, nadat en voor zover een order schriftelijk door ons is bevestigd. Indien wij de koper daarom verzocht hebben, dient de koper een mondeling gegeven opdracht schriftelijk te bevestigen, alvorens die opdracht, ook al is hij zijdens ons bevestigd, voor de koper rechten en voor ons verplichtingen met zich meebrengt.
4. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de inhoud van de orderbevestiging. Wij behouden ons het recht voor om eventuele onvolkomenheden in de orderbevestiging in een schriftelijke kennisgeving aan de koper te corrigeren. Indien de koper niet binnen 14 dagen na verzending van die schriftelijke kennisgeving tegen die correctie heeft geprotesteerd, zijn de koper en wij aan de inhoud daarvan gebonden.
5. De overeengekomen termijnen van levering zullen door ons zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch gelden slechts bij benadering en zijn voor ons niet bindend. Wij zijn nimmer tot schadevergoeding gehouden wegens overschrijding van de overeengekomen termijn van levering. Een verschrijding verleent de koper in geen geval het recht tot annulering van de overeenkomst.
6. Levering geschiedt door de verkoper onder voorbehoud van nakoming van overeengekomen betalingscondities en af magazijn, franco in geheel Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De zaken zijn vanaf het ogenblik dat zij ons magazijn verlaten voor rekening en risico van de koper. Bij levering op afroep zijn de zaken vanaf het ogenblik dat zij in ons magazijn voor de koper zijn bestemd, voor diens rekening en risico. Bij levering op afroep moet de aanzegging door de koper zo tijdig geschieden dat wij in staat zijn de zaken voor die datum van afroep te produceren en te leveren. Indien de koper in gebreke blijft binnen de overeengekomen afroeptermijn de zaken af te roepen, zijn wij, zonder dat een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, gerechtigd naar onze keuze, hetzij de nog te leveren zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan en betaling van de koopprijs en kosten van opslag van de koper te vorderen, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en als schadevergoeding onze gecalculeerde winst en gemaakte kosten van de koper te vorderen.
7. Niet-levering of niet tijdige levering van een gedeelte van het gekochte, ontslaat de koper niet van zijn verplichting het geleverde gedeelte na ontvangst van de factuur te betalen, zonder dat de koper een beroep kan doen compensatie met een al of niet opeisbare tegenvordering.
8. Wij zijn niet aansprakelijk voor verzuim ten gevolge van overmacht, waaronder begrepen natuurrampen, overheidsmaatregelen, staatsvijandige handelingen, oorlog, brand, overstromingen, onlusten, stakingen, arbeidsonrust, stagnatie in ons bedrijf, niet-levering van grondstoffen, energie of brandstoffen door derden en overigens iedere onvoorziene omstandigheid, ten gevolge waarvan wij redelijkerwijs belet worden onze verplichtingen jegens de koper na te komen. In dergelijke gevallen zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze niet reeds is uitgevoerd, door schriftelijke
kennisgeving aan de koper van ons desbetreffend voornemen ontbonden te verklaren, of, indien de overmacht van tijdelijke aard is, de nakoming van al onze verplichtingen, met name die tot levering van de zaken of een deel daarvan, op te schorten, in beide gevallen zonder dat wij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zijn. In geval van opschorting wordt ons binnen drie maanden een beslissing omtrent annulering of uitvoering van het contract genomen.
9. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd nadat hierover tevoren overeenstemming is bereikt. Zonder deze overeenstemming worden retourzendingen door ons niet geaccepteerd. Creditering geschiedt onder aftrek van 15% administratiekosten. Eventuele vracht- en verpakkingskosten komen volledig ten laste van de koper.
10. Met uitzondering van reclames ter zake van inbreuk op de garantie als genoemd in artikel 16 dienen alle reclames schriftelijk en uiterlijk drie dagen na aflevering bij de verkoper te zijn gemeld, bij gebreke waarvan de zaken als geaccepteerd worden beschouwd. Reclames heffen of schorten de betalingsverplichtingen of andere verplichtingen van de koper jegens ons niet op. Is de reclame gerechtvaardigd, dan dragen wij zorg voor vervanging of herstel, zulks te onzer beoordeling. Verdere aanspraken van de koper zijn uitgesloten. Door ons in verband met een reclame gegeven adviezen, kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid, uitgaande boven de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de oorspronkelijke overeenkomst. Bij gebreke van tijdige reclame vervallen onze verplichtingen uit dit artikel. Die verplichtingen vervallen eveneens indien de koper, na verloop van drie dagen nadat wij een reclame schriftelijk hebben afgewezen, tegen die afwijzing niet schriftelijk heeft geprotesteerd.
11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden ten onze kantore, danwel op een door ons aan te wijzen rekening, zonder kosten voor ons, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten wordt uitgevoerd, kan elk gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd. Kortingen en/of tegemoetkomingen uit welke hoofde dan ook worden niet verleend, noch kan de koper een beroep doen op schuldvergelijking. In geval van non-acceptatie van een wissel of niet-betaling op de vervaldag van een wissel of in geval van surséance van betaling of faillissement van de koper, worden van rechtswege alle vorderingen op de koper opeisbaar. Bij niet tijdige betaling door de koper, danwel in geval van surséance van betaling of faillissement van de koper, zijn wij gerechtigd om, zonder ingebrekestelling, de koper de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot aan de dag der betaling in rekening te brengen en staat het ons vrij verdere leveringen, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat betaling is verricht, of alle met de koper lopende contracten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, te annuleren. Wij behouden ons het recht voor van de koper te verlangen dat hij te allen tijde behoorlijke (aanvullende) zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge enig met ons gesloten contract. Bij weigering of verzuim deze (aanvullende) zekerheid te stellen, zijn wij gerechtigd (verdere) leveranties op te schorten totdat bedoelede zekerheid is gesteld of bepaalde danwel alle contracten met de koper te annuleren, voor zover deze niet zijn uitgevoerd, zonder dat hieruit voor ons enige aansprakelijkheid voortvloeit. Indien de koper niet tijdig betaald heeft en wij daarom incassomaatregelen hebben genomen, zullen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening komen van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met Є 25,00 registratiekosten. Daarboven is de koper gehouden ons te vergoeden de ons door onze raadsmand in rekening gebrachte kosten, c.q. de geliquideerde kosten.
12. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zal het eigendom van de door ons geleverde zaken eerst op koper overgaan nadat volledige betaling, daaronder begrepen betaling van rente en kosten, is verricht. De koper kan derhalve over de nog niet volledige betaalde zaken op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. De koper draagt vanaf de levering echter het risico voor alle directe of indirecte schade, die aan of door deze zaken of onderdelen daarvan mocht ontstaan. Wij zijn onherroepelijk gemachtigd om, indien de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door ons geleverde zaken zo nodig na demontage door ons, terug te nemen. Wanneer de koper de zaken en/of materialen verwerkt, bewerkt of aan derden levert is hij gehouden ons het eigendom der zaken, waarin het geleverde is verwerkt, respectievelijk zijn vordering op degene aan wie hij de zaken geleverd heeft door middel van cessie, aan ons over te dragen, tot zekerheid der betaling, één en ander onverminderd alle ons overigens toekomende vorderingen en rechten.
13. Het in bedrijf stellen eist voorzorgen en voorzieningen op de inbedrijfstellingsplaats. De koper is daarom gehouden het navolgende:
a. Zorgdragen voor kosteloze aansluitmogelijkheid op het openbare elektriciteitsnet;
b. tenminste twee weken voordat de inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd, deze tot in alle bijzonderheden met ons te regelen, waarbij de nodige gegevens met betrekking tot de inbedrijfstelling in
ons bezit dienen te zijn;
c. op ons verzoek en zonder dat dit kosten voor ons meebrengt een met het project bekende deskundige ter beschikking te stellen;
d. ons opmerkzaam maken op speciale voorzieningen c.q. voorschriften;
e. steigers, ladders, liften, etc. kosteloos ter beschikking te stellen, indien de werkhoogte boven 2,20 meter ligt. Krachtens de geldende veiligheidsvoorschriften zijn onze medewerkers verplicht
uitsluitend inbedrijfstellingswerkzaamheden uit te voeren onder tegen ongevallen beveiligde omstandigheden.
f. ons na inbedrijfstelling de revisietekeningen ter beschikking te stellen;
g. de inbedrijfstellingswerkzaamheden zijn gebaseerd op normale werktijden.
14. Alle kosten voortvloeiende uit niet tijdige of niet deugdelijke nakoming door de koper van zijn in het artikel 13 genoemde verplichtingen, kunnen door ons in rekening worden gebracht. Kostenverhogende wijzigingen van de overeengekomen opdracht, zoals werkonderbreking, het tevergeefs aanrijden en dergelijke zijn niet in de aanvaarding van de opdracht begrepen en moeten daarom – voor zover deze omstandigheden niet door ons toedoen zijn ontstaan – apart worden vergoed.
15. Koper zal geen goederen of software verkopen, leveren, exporteren of doorleveren voor gebruik in activiteiten met betrekking tot ontwerp, ontwikkeling, productie of opslag van nucleaire, chemische of biologische wapens of raketsystemen en ook niet gebruiken in gebouwen voor activiteiten in relatie tot dergelijke wapens of raketsystemen. Aanvullend is het niet toegestaan de goederen of software te gebruiken in relatie tot enige activiteit met betrekking tot nucleaire splitsing of fusie of bij het gebruik of verwerken van enig nucleair materiaal, totdat koper, zonder kosten voor verkoper, zorgdraagt voor verzekeringsdekking, schadeloosstelling en ontheffing van aansprakelijkheid, regres en subrogatie, acceptabel voor de verkoper en volgens verkoper adequaat voor de bescherming van de verkoper tegen elke vorm van aansprakelijkheid.
16. Gedurende zes maanden na aflevering van de zaken staan wij garant voor onverhoopte materiaal- en constructiegebreken, met dien verstande dat:
a. herstel van het gebrek zonder kosten voor de koper zal plaatsvinden, indien de betreffende zaken ons door en voor rekening van de koper worden toegezonden ter beoordeling c.q. ter reparatie;
b. herstel van defecte materialen, welke ons niet kunnen worden toegezonden, plaatsvindt zonder dat wij de koper daarvoor materiaal- of arbeidskosten in rekening zullen brengen; de koper zal ons echter wel reis- en verblijfkosten dienen te vergoeden;
c. reparatie in principe plaatsvindt binnen Nederland, zulks ter beoordeling van ons. De onderhavige garantieverplichting vervalt indien derden zonder toestemming van ons werkzaamheden hebben uitgevoerd aan of verband houdende met de onder deze garantie vallende zaken en
indien de gebreken hun oorzaak vinden in onvoldoende onderhoud en beheer. Melding aan ons van gebreken, waarop deze garantie betrekking heeft, dient schriftelijk te geschieden binnen drie dagen na constatering van het gebrek. Bij niet tijdige melding van gebreken
vervallen onze verplichtingen uit deze garantie en is de uit die gebreken voortvloeiende schade niet voor rekening van ons.
17. Onverminderd onze verplichtingen uit artikel 10 en artikel 16 met betrekking tot herstel c.q. vervanging van het geleverde, zullen wij nimmer aansprakelijk zijn voor bedrijfs- of andere schade, voortvloeiend uit of verband houdend met montage, levering en/of gebruik van onze systemen of zaken. Door de zaken te kopen en in ontvangst te nemen gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met deze aansprakelijkheidsbeperking en doet hij afstand van het recht om welke schade dan ook op ons te verhalen. De koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, ter zake van letsel,
schade of kosten waarvoor de koper ingevolgde deze voorwaarden niet aansprakelijk is.
18. Alle met ons tot stand gekomen overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Tot kennisneming van geschillen tussen ons en de koper uitsluitend bevoegd zijn de Rechter van het rechtsgebied, waarin wij zijn gevestigd.
Versie 1.0 d.d. 5-10-2020, FSC te Spijkenisse
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen een onderaannemer (“Onderaannemer”) en Fire Safety Centrum (‘FSC”) waarbij Onderaannemer in onderaanneming van FSC werkzaamheden verricht.
2.1 Onderaannemer dient de werkzaamheden te verrichten die zijn vastgelegd in de Overeenkomst, conform de in de Overeenkomst en deze voorwaarden vastgelegde voorwaarden. Onderaannemer is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat
brengen van de te verrichten werkzaamheden.
2.2 FSC is hoofdaannemer richting afnemer (“Afnemer”). Behoudens andersluidende afspraken komt geen contractuele band tot stand tussen Afnemer en Onderaannemer. Onderaannemer is niet gerechtigd om namens FSC contractuele afspraken te maken met Afnemer, tenzij FSC en
Onderaannemer anders overeenkomen.
2.3 FSC en Onderaannemer zullen elkaar op de hoogte houden van alle relevante informatie met betrekking tot de werkzaamheden.
2.4 Indien de voortgang van de werkzaamheden niet conform de Overeenkomst verloopt of dreigt te verlopen, zal Onderaannemer FSC direct informeren. Onderaannemer dient alsdan alle redelijke instructies van FSC te volgen met betrekking tot de oplossing van de problemen.
3.1 Onderaannemer zal zijn werkzaamheden op vakbekwame wijze uitvoeren, waaronder wordt verstaan dat hij zijn werkzaamheden uitvoert met de mate van vakmanschap, zorgvuldigheid, voortvarendheid, vooruitziende blik en betrokkenheid, inclusief alle daarbij inbegrepen
werkzaamheden, die redelijkerwijze geëist mogen worden van een vakbekwaam en ervaren onderaannemer van goede naam en reputatie in dezelfde of vergelijkbare omstandigheden.
3.2 Onderaannemer is zich ervan bewust dat FSC een goede naam en reputatie heeft en dat de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door Onderaannemer, door Afnemer zal worden toegerekend aan FSC. Onderaannemer dient er derhalve voor te zorgen dat de uitvoering van zijn
werkzaamheden op dusdanige wijze wordt verricht, dat geen afbreuk wordt gedaan aan de naam en reputatie van FSC.
3.3 Onderaannemer dient de werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, geldende normen en voorschriften, waaronder begrepen wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Bij werkzaamheden voor branddetectie-, sprinklermeld- en ontruimingsalarmerings-installaties dient (i) de montage te geschieden conform NEN 2535 en/of NEN 2575, NEN 1010, NPR 2576 en plaatselijke voorschriften (ii) het leveren en monteren van de bekabeling geschiedt compleet met buizennet en “uit zicht” (iii) de geleverde apparatuur gemonteerd en aangesloten met uitzondering van de ingevoerde en gecodeerde bekabeling in de centrale (iv) de meldervolgorde per melderlus/-groep aangegeven op tekening voor de inbedrijfstelling.
3.4 Onderaannemer dient minimaal te voldoen aan ISO 9000.
3.5 Voor zover Onderaannemer werkzaamheden verricht op locatie van Afnemer of FSC, dient Onderaannemer zich te conformeren aan de toepasselijke huisregels en veiligheidsvoorschriften.
3.6 FSC kan personeel van Onderaannemer de toegang tot het werkterrein ontzeggen dan wel van Onderaannemer verlangen dat het personeel onverwijld van die terreinen dan wel uit die gebouwen worden verwijderd, indien het:
(a) naar de redelijke mening van FSC kennelijk niet voor zijn taak berekend is;
(b) zich zodanig gedraagt dat het naar de redelijke mening van FSC niet op de terreinen dan wel in de gebouwen gehandhaafd kan worden;
(c) kennelijk in strijd handelt met een verplichting uit de Overeenkomst; in welk geval Onderaannemer op eerste verzoek van FSC onverwijld voor vervanging van het bedoeld personeel dient zorg te dragen.
4.1 Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, dient Onderaannemer zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde hulpmiddelen. Onder hulpmiddelen wordt begrepen alle voertuigen, gereedschap, uitrustingstukken, kranen, steigerwerk en
onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die Onderaannemer gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
4.2 Ingeval Onderaannemer met toestemming van FSC en/of Afnemer gebruik maakt van hulpmiddelen van FSC/Afnemer, is dat gebruik voor risico van Onderaannemer en is Onderaannemer volledig aansprakelijk voor alle schade die door dit gebruik mocht ontstaan. Zodra Onderaannemer het
gebruik ervan heeft beëindigd, dient hij de hulpmiddelen aan FSC/Afnemer terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.
4.3 Afval- en emballagemateriaal dient Onderaannemer na nakoming van zijn verplichtingen mee te nemen.
5.1 Tenzij anders overeengekomen dient Onderaannemer het resultaat van zijn werkzaamheden op te leveren bij Afnemer, op het overeengekomen tijdstip.
5.2 Onder oplevering wordt verstaan het bedrijfsklaar beschikbaar stellen op locatie in samenhang met de omringende systemen. Onderaannemer zal op zijn kosten zorgdragen voor de daarvoor noodzakelijke bekabeling en andere hulpmaterialen.
5.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn deelleveringen niet toegestaan.
5.4 Onderaannemer zal Afnemer steeds van alle informatie voorzien die Afnemer nodig heeft om het resultaat van de werkzaamheden van Onderaannemer als een goed huisvader te kunnen beheren.
5.5 Onderaannemer is verplicht (schriftelijke en/of elektronische) documentatie die bestemd is het resultaat van zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen gebruiken, tegelijkertijd met de oplevering ter beschikking te stellen aan FSC en Afnemer. Onder documentatie wordt onder meer verstaan gebruikershandleidingen, garantiebewijzen, licentiecertificaten en toegangscodes. Documentatie wordt zo veel mogelijk in het Nederlands aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. FSC en Afnemer zijn vrij in het gebruik van de documentatie, waaronder begrepen het verveelvoudigen
daarvan voor eigen gebruik.
5.6 Oplevering van de resultaten van de werkzaamheden omvat ook aflevering van alle daaraan dienstige materialen, zoals bijvoorbeeld gegevensdragers en sleutels.
5.7 Indien FSC er prijs op stelt, zal Onderaannemer bij aflevering zorgdragen voor een korte gebruiksinstructie aan FSC/Afnemer, waarbij FSC/Afnemer vertrouwd wordt gemaakt met de belangrijkste eigenschappen van het geleverde.
5.8 Eigendom van eventueel door Onderaannemer te leveren goederen gaat over op FSC op de eerste van de volgende momenten: betaling door FSC of levering.
6.1 FSC is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en Onderaannemer zal zich terzake welwillend opstellen. Indien FSC een wijzigingsverzoek indient, zal Onderaannemer FSC zo snel mogelijk, maximaal binnen 5 werkdagen, schriftelijk informeren over de
gevolgen voor de Overeenkomst, bijvoorbeeld voor de prijs en leverdatum. Pas nadat partijen zich over en weer schriftelijk akkoord hebben verklaard met de wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de Overeenkomst, geldt de wijziging als overeengekomen.
6.2 Onderaannemer is slechts gerechtigd meerwerk te verrichten na voorafgaand schriftelijk akkoord van FSC.
Alle (intellectuele) eigendomsrechten van door FSC aan Onderaannemer ter beschikking gestelde materialen zoals tekeningen, modellen, instructies, specificaties, apparatuur, programmatuur, gereedschappen en overige middelen, blijven berusten bij FSC en/of haar licentiegevers. Onderaannemer is verplicht bedoelde materialen te merken als kenbaar (intellectueel) eigendom van FSC, deze in goede staat te houden en voor rekening van Onderaannemer te verzekeren tegen alle risico's zolang Onderaannemer ten aanzien van die materialen als houder voor FSC optreedt. Onderaannemer stelt de materialen op eerste verzoek van FSC aan FSC te retourneren (zonder dat Onderaannemer een kopie behoudt), doch uiterlijk op het tijdstip van oplevering. Onderaannemer mag de materialen alleen gebruiken ten behoeve van en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
8.1 Tenzij anders overeengekomen luiden alle tarieven in euro’s en zijn inclusief alle belastingen en andere heffingen van overheidswege. De tarieven zijn inclusief kosten van verpakking, vracht en andere kosten van verzending, alsmede inclusief reis- en verblijfskosten.
8.2 Onderaannemer zal zijn werkzaamheden conform de Overeenkomst factureren, en, bij gebreke aan een specifieke regeling, achteraf per maand, in de maand direct volgend op de werkzaamheden.
8.3 Facturen van Onderaannemer - mits afdoende gespecificeerd - dienen binnen 30 dagen na ontvangst door FSC te worden betaald. Niet afdoende gespecificeerde facturen worden door FSC geretourneerd. Onderaannemer zal alsdan een nieuwe factuur sturen.
8.4 FSC is slechts gehouden meerwerk te betalen indien partijen het meerwerk schriftelijk zijn overeengekomen.
9.1 Tijdens de duur van de werkzaamheden tot aan oplevering, of, indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen, totdat de werkzaamheden positief zijn getest door FSC, berust het risico voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van een Overeenkomst te leveren of te gebruiken
materialen bij Onderaannemer.
9.2 Tenzij anders overeengekomen is Onderaannemer aansprakelijk voor alle schade die FSC lijdt of zal lijden door of in verband met de uitvoering van een Overeenkomst door Onderaannemer.
9.3 Onderaannemer vrijwaart FSC tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als in lid 2 bedoeld. In dit lid wordt onder derden mede begrepen personeel van FSC en zij die in opdracht van FSC werkzaam zijn.
9.4 Onderaannemer is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico’s als in de vorige leden bedoeld adequaat te verzekeren en adequaat verzekerd te houden. Op eerste redelijke verzoek van FSC zal Onderaannemer het polisblad van de relevante verzekeringen aan FSC overleggen.
Onderaannemer cedeert hierbij bij voorbaat alle aanspraken terzake van uitkering(en) van verzekeringspenningen.
9.5 Indien partijen een boete zijn overeengekomen, laat zulks het recht om schade te vorderen onverlet.
10.1 Iedere partij heeft het recht een Overeenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij in verzuim is met de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of bij in kracht van gewijsde gegane beslissing in staat van faillissement is verklaard en/of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging of splitsing van ondernemingen. Het enkele ontbinden op basis van dit artikel leidt niet tot schadeplichtigheid.
10.2 FSC is voorts gerechtigd een Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken schriftelijk en met opgaaf van redenen tussentijds te beëindigen, alsmede een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de zeggenschap van Onderaannemer direct of indirect overgaat in handen van een derde. In beide gevallen is FSC vanwege de beëindiging op zich niet aansprakelijk voor enige schade.
10.3 Een ontbinding zal naar keuze van FSC (een deel van) de gevolgen hebben als bedoeld in artikel 6:271 BW e.v. 10.4 Bij het voortijdige einde van een Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van beëindiging, dient Onderaannemer zijn werkzaamheden ordelijk over te dragen aan FSC of een door FSC aan te wijzen derde, op een dusdanige wijze dat de continuïteit optimaal wordt gewaarborgd en de redelijke belangen van FSC en Afnemer worden geborgd.
10.5 Verplichtingen en rechten uit hoofde van een Overeenkomst welke naar hun aard bestemd zijn om na ontbinding c.q. einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding c.q. het einde van de Overeenkomst tussen partijen van kracht. Tot deze verplichtingen en rechten behoren onder meer Intellectuele Eigendom (artikel 7), Vertrouwelijkheid (artikel 11), Aansprakelijkheid (artikel 9) en Rechtskeuze en forum (artikel 17).
11.1 Alle informatie en gegevens waarvan Onderaannemer kennis neemt bij de uitvoering van een Overeenkomst, met inbegrip van bedrijfsgegevens, beveiligingsprocedures en veiligheidsincidenten, zullen door Onderaannemer vertrouwelijk worden behandeld. Onderaannemer verbindt zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder de schriftelijke toestemming van FSC aan derde(n) kenbaar te maken. Onderaannemer zal zijn personeel verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
11.2 De geheimhoudingsverplichting zoals vastgelegd in dit artikel is niet van toepassing op informatie en gegevens:
(a) die openbaar en/of bekend zijn zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van een ongeoorloofde daad van Onderaannemer;
(b) of waarvan vrijgave is vereist op grond van enige wettelijke bepaling of uit regelgeving, een en ander op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgave van Onderaannemer aan FSC dat dergelijke informatie wordt prijsgegeven.
11.3 In geval van beëindiging van een Overeenkomst zal, naar keuze van FSC, de aan Onderaannemer terzake ter beschikking gestelde informatie/gegevens door Onderaannemer worden vernietigd of op een nader overeen te komen wijze door Onderaannemer aan FSC worden geretourneerd.
12.1 De uitvoering van Overeenkomst mag worden gecontroleerd en gekeurd door of namens FSC, haar klanten of toezichthoudende instanties (of door de Onderaannemer zelf indien en voor zover FSC dit wenst), op ieder redelijk tijdstip en plaats. In geval van niet-naleving zijn de kosten voor Onderaannemer. Onderaannemer zal direct de nodige corrigerende maatregelen nemen. Bij zijn interne controle en keuring van de uitvoering van de Overeenkomst zal Onderaannemer, indien FSC dit wenst, de controlemethode gebruiken waaraan FSC hem schriftelijke toestemming heeft verleend.
Indien controle en keuring plaats vindt op Onderaannemer’s terrein, zal Onderaannemer zonder bijkomende kosten in redelijkheid alle faciliteiten en ondersteuning verlenen voor controles en tests en zal Onderaannemer alle controlegegevens over de uitvoering van de Overeenkomst bewaren en
beschikbaar stellen aan FSC gedurende de uitvoering van de Overeenkomst en langer als FSC dit wenst. Eindcontrole en aanvaarding van het resultaat van de werkzaamheden c.q. te leveren goederen vindt plaats op de plaats van bestemming tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
12.2 Geen enkele controle (met inbegrip van broncontrole), test, goedkeuring (met inbegrip van ontwerpgoedkeuring), of aanvaarding van de resultaten van de werkzaamheden c.q. goederen ontslaat Onderaannemer van zijn verantwoordelijkheid voor gebreken of andere tekortkomingen in de
nakoming van een Overeenkomst, of voor latente gebreken of Onderaannemer’s garantieverplichtingen.
12.3 Indien te leveren goederen gebreken vertonen of anderszins niet voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst, is FSC gerechtigd middels schriftelijke kennisgeving: (i) de Overeenkomst wat betreft deze goederen in te trekken; (ii) de goederen te aanvaarden tegen een redelijke korting op de
prijs; (iii) of de goederen te weigeren en vervangende goederen te eisen. Indien Onderaannemer niet direct een vervangende partij levert, is FSC gerechtigd de goederen te vervangen of te herstellen voor rekening van de Onderaannemer (inclusief verzekeringskosten en bijkomende kosten) of de
Overeenkomst te beëindigen met redenen. Dit artikel laat de overige rechten van FSC onverlet.
In het geval dat in de relatie tussen FSC en Afnemer Uniforme Administratieve Voorwaarden van toepassing zijn (zoals de UAV 1989, UAV-GC 2000, (de Modelbasisovereenkomst met) UAV-GC 2005 of opvolgers daarvan), zullen die voorwaarden van toepassing zijn op de Overeenkomst, waarbij FSC geldt als opdrachtgever en Onderaannemer als aannemer. Bij strijd tussen de Afnemer Uniforme Administratieve Voorwaarden enerzijds en een Overeenkomst en/of deze voorwaarden anderzijds, prevaleert de Overeenkomst c.q. de onderhavige voorwaarden.